A、 现金
B、 支票
C、 汇票
D、 银行保函
E、 股权
答案:ABCD
解析:解析:投标保证金的形式除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
A、 现金
B、 支票
C、 汇票
D、 银行保函
E、 股权
答案:ABCD
解析:解析:投标保证金的形式除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
A. 承包人按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单
B. 发包人应在收到后14天内审核完毕,向承包人出具最终结清证书
C. 承包人对最终结清证书有异议,由监理人商定或确定
D. 承包人收到发包人最终支付款后结清单生效
解析:解析:关于A,承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单;关于B,发包人应在收到后14天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书;关于C,承包人对最终结清证书有异议,按合同争议处理。
A. 合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者和义务的承担者
B. 自然人要成为合同法律关系的主体,就必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
C. 自然人自出生时起到死亡时止,就具有民事权利能力
D. 根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人和无民事行为能力人
解析:解析:根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人、限制民事行为能力人、无民事行为能力人
A. 承包人有权要求延长工期
B. 承包人有权要求增加费用
C. 承包人有权要求支付利润
D. 属于承包人责任
解析:解析:暂停施工的责任施工过程中发生被迫暂停施工的原因,可能源于发包人的责任,也可能属于承包人的责任。通用条款规定,承包人责任引起的暂停施工,增加的费用和工期由承包人承担;发包人暂停施工的责任,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。(2)发包人责任的暂停施工发包人承担合同履行的风险较大,造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任,也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停。1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂,包括自身未能尽到管理责任,如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等;也可能源于第三者责任原因,如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。3)协调管理原因。4)行政管理部门的指令。
A. 公司A
B. 公司B
C. 银行
D. 登记机关
解析:解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。可见,抵押物可以由债务人本人或者第三人提供,而提供抵押物的当事人称为抵押人。
A. 15%
B. 10%
C. 3%
D. 5%
解析:解析:全部合同材料质量保证期届满后,买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格5%的结清款。
A. 监理人有权根据施工实际情况控制使用
B. 承包商有权根据施工实际需要自主使用
C. 承包商应于工程竣工前使用完毕
D. 可用于支付承包商的索赔
解析:解析:(2)暂列金额暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的款项。暂列金额指招标投标阶段已经确定价格,监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用,因此承包人不一定能够全部获得支付。
A. 投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。
B. 保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。
C. 投保人不可以为被保险人
D. 受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人
解析:解析:投保人可以为被保险人
A. 被保险人在施工工作时遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的,保险人按保险金额给付死亡保险金
B. 被保险人在施工工作时遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内下落不明的,保险人按保险金额给付身故保险金
C. 被保险人在施工工作时遭受意外伤害,自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的,保险人按保险金额给付残疾保险金
D. 至第180日治疗仍未结束的,保险人根据第180日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金
解析:解析:被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的,保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明,后经人民法院宣告死亡的,保险人按保险金额给付身故保险金。被保险人在施工工作时遭受意外伤害,自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的,保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。
A. 施工期间地震
B. 泥石流
C. 设计缺陷等待变更图纸
D. 承包人为安全保障必须的暂停施工
解析:解析:(2)发包人责任的暂停施工大体可以分为以下几类原因致使施工暂停:1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂,包括自身未能尽到管理责任,如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等;也可能源于第三者原因,如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险,如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。3)协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰,监理人从整体协调考虑,指示某一承包人暂停施工。4)行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示,暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间,为了环境保护的需要,某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。
A. 试验后清理
B. 试验前准备
C. 对联动试车、投料试车等的要求
D. 对性能测试及其他竣工试验的要求
解析:解析:竣工试验和竣工后试验包括各阶段试验,如:试验前准备、对联动试车、投料试车等的要求、对性能测试及其他竣工试验的要求