答案:答案:1、事件一中工程分包存在问题应从如下方面考虑:分包队伍尽管有一定经验和营业执照,但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质;主体工程不许分包,这是合同法明文规定,而本工程不但把主体工程分包出去,而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍,这是绝对不允许的;工程分包应经业主同意,本案例未体现业主同意与否的内容。2、事件一中分包商可提出的异议可从分包合同条款不应与总包合同相抵触分析,有:分包合同的质量标准与总合同不符;分包合同的质量标准要求比总合同的要求高,这就要求分包队伍用更低的价格完成更好的产品,这是不平等的;企业内控质量标准要求尽管比行业和国家标准还要严,但毕竟是企业自己的标准,对外并无法律效力。安装公司应按照合同法规定,分包合同与总包合同执行同一个质量标准。3、事件二应从发包方的责任分析,施工现场的道路、场地应由安装公司解决。理由是:总合同明文规定安装现场的协调由总包单位即安装公司负责;《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地,确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。4、分包单位要求索窝工费和工期顺延是合理的。解决方法:因分包单位是与安装公司签订的分包合同,而与业主无合同关系和直接的经济关系,而安装公司与业主有直接的合同和经济关系,而合同中规定电缆等主材由业主提供。今已拖期,直接影响到安装进度,安装公司有督促业主的责任,也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和要求工期顺延的要求。5、事件四应从动态炉窑砌筑的条件和施工程序分析。存在的问题有:回转窑未进行试运转即开始砌筑;砌筑不应从冷端(高端)向热端(低端)砌筑,而是应从热端(低端)向冷端(高端)砌筑。
答案:答案:1、事件一中工程分包存在问题应从如下方面考虑:分包队伍尽管有一定经验和营业执照,但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质;主体工程不许分包,这是合同法明文规定,而本工程不但把主体工程分包出去,而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍,这是绝对不允许的;工程分包应经业主同意,本案例未体现业主同意与否的内容。2、事件一中分包商可提出的异议可从分包合同条款不应与总包合同相抵触分析,有:分包合同的质量标准与总合同不符;分包合同的质量标准要求比总合同的要求高,这就要求分包队伍用更低的价格完成更好的产品,这是不平等的;企业内控质量标准要求尽管比行业和国家标准还要严,但毕竟是企业自己的标准,对外并无法律效力。安装公司应按照合同法规定,分包合同与总包合同执行同一个质量标准。3、事件二应从发包方的责任分析,施工现场的道路、场地应由安装公司解决。理由是:总合同明文规定安装现场的协调由总包单位即安装公司负责;《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地,确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。4、分包单位要求索窝工费和工期顺延是合理的。解决方法:因分包单位是与安装公司签订的分包合同,而与业主无合同关系和直接的经济关系,而安装公司与业主有直接的合同和经济关系,而合同中规定电缆等主材由业主提供。今已拖期,直接影响到安装进度,安装公司有督促业主的责任,也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和要求工期顺延的要求。5、事件四应从动态炉窑砌筑的条件和施工程序分析。存在的问题有:回转窑未进行试运转即开始砌筑;砌筑不应从冷端(高端)向热端(低端)砌筑,而是应从热端(低端)向冷端(高端)砌筑。
A. 已设置临时约束装置
B. 已处于自然状态
C. 已隔离
D. 已拆除
解析:解析:【内容考查】管道系统试验前应具备的条件【选项分析】管道膨胀节是利用有效伸缩变形来吸收由于热胀冷缩等原因而产生的变形的补偿装置,在对系统进行压力试验时,试验压力比正常运行压力大,很容易损坏膨胀节,所以,为了防止试压过程中膨胀节过度伸缩超出极限范围造成损坏,要对膨胀节做临时约束。
A. 试块
B. 试件
C. 机具
D. 消耗品
E. 有关材料
解析:解析:6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:解析:【内容考查】施工现场安全【选项分析】总承包项目按工程合同价配备:5000万元以下的工程不少于1人;5000万~1亿元的工程不少于2人;1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。
A. 扩展基础
B. 联合基础
C. 桩基础
D. 沉井基础
解析:解析:【内容考查】设备基础的种类及应用【选项分析】埋置深度不同的设备基础种类及应用:桩基础:由承台、桩组成的基础形式,可分为预制桩和灌注桩两大类,适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。
A. 储存容器
B. 发生装置
C. 比例混合器
D. 过滤器
解析:解析:【内容考查】气体灭火系统【选项分析】气体灭火系统是指由气体作为灭火剂的灭火系统。气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、储存装置)、二氧化碳称重检验装置安装等工程。
A. 周期检定
B. 后续检定
C. 首次检定
D. 使用中检定
解析:解析:【内容考查】计量检定的分类【选项分析】计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定。(1)首次检定:对未曾检定过的新计量器具进行的检定。多数计量器具首次检定后还应进行后续检定,也有某些强制检定的工作计量器具如竹木直尺,只作首次强制检定,失准报废。(2)后续检定:计量器具首次检定后的检定,包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定、有效期内韵检定。(3)使用中检定:控制计量器具使用状态的检定。(4)周期检定:按时间间隔和规定程序进行的后续检定。(5)仲裁检定:以裁决为目的的计量检定、测试活动。
A. 入侵报警系统
B. 视频监控系统
C. 出入口控制系统
D. 火灾自动报警系统
E. 停车库(场)管理系统
解析:解析:【内容考查】智能化工程安装技术【选项分析】安全技术防范系统主要包括:入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。
A. 粗装修
B. 精装修
C. 隐蔽工程
D. 现场检查
解析:解析:【内容考查】施工过程中的消防验收【选项分析】房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成并准备投入使用前的消防验收,称为精装修消防验收。验收合格后,房屋建筑具备投入使用条件。粗装修消防验收是:消防工程的主要设施巳安装调试完毕,仅留下室内精装修时,称为粗装修消防验收。粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后,尚不具备投入使用的条件。隐蔽工程消防验收是:消防工程施工中的部分工程实体将被隐蔽起来,在整个工程建成后,其很难被检查和验收的,这部分消防工程要在被隐蔽前进行消防验收。现场检查,不属于消防验收的分类。