答案:答案:(1)资质审查的内容:1)企业营业执照和资质证书等资质文件;2)企业技术、管理人员的素质及工人操作技术水平;3)施工设备装备情况;4)财务资金状况;5)近几年承担类似工程的情况和经验;6)企业的社会信誉等。(2)履约保证金与预付款的区别1)两者目的不同。履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题。2)性质不同。履约保证金是担保形式,是法律行为;而预付款是合同双方约定的行为,不是法律行为,而是一种惯例。3)处理方式不同。履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果:合同按约定正常履行,则履约保证金到期返还;合同不履行,双方都无过错,履约保证金返还;支付履约保证金的一方不履行合同或不完全履行合同,视情节轻重,对方可扣留相应的履约保证金;收取履约保证金的一方不履行合同,双倍返还履约保证金。(3)判定索赔成立,应具备的条件1)承包商遭受到了实际损失或损害;2)损失不是因承包商的过错造成;3)损害也不是承包商承担的危险造成的;4)承包商遭受了损失或损害,应在合同规定的索赔时限内提出。(4)二次索赔申请能否成立1)对第一次提出的索赔:①判定第一次索赔成立。因为a、遇到地下古墓和文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,故延误工期,工期索赔的理由成立;b、承包商及时提供了施工记录和有关资料;c、承包商及时提出了索赔申请。②延误的天数,应由业主和监理工程师审核。③承包商等待签发工期变更指令。2)对第二次提出的索赔:①判定第二次提出的索赔不能成立。因为在施工过程中,需安装吊车吊装工艺设备,是施工企业应该预见到的问题,因此造成工期延误由承包商自己承担责任,索赔没有正当理由。②承包商送出索赔申请后,28天内可接到答复。
答案:答案:(1)资质审查的内容:1)企业营业执照和资质证书等资质文件;2)企业技术、管理人员的素质及工人操作技术水平;3)施工设备装备情况;4)财务资金状况;5)近几年承担类似工程的情况和经验;6)企业的社会信誉等。(2)履约保证金与预付款的区别1)两者目的不同。履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题。2)性质不同。履约保证金是担保形式,是法律行为;而预付款是合同双方约定的行为,不是法律行为,而是一种惯例。3)处理方式不同。履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果:合同按约定正常履行,则履约保证金到期返还;合同不履行,双方都无过错,履约保证金返还;支付履约保证金的一方不履行合同或不完全履行合同,视情节轻重,对方可扣留相应的履约保证金;收取履约保证金的一方不履行合同,双倍返还履约保证金。(3)判定索赔成立,应具备的条件1)承包商遭受到了实际损失或损害;2)损失不是因承包商的过错造成;3)损害也不是承包商承担的危险造成的;4)承包商遭受了损失或损害,应在合同规定的索赔时限内提出。(4)二次索赔申请能否成立1)对第一次提出的索赔:①判定第一次索赔成立。因为a、遇到地下古墓和文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,故延误工期,工期索赔的理由成立;b、承包商及时提供了施工记录和有关资料;c、承包商及时提出了索赔申请。②延误的天数,应由业主和监理工程师审核。③承包商等待签发工期变更指令。2)对第二次提出的索赔:①判定第二次提出的索赔不能成立。因为在施工过程中,需安装吊车吊装工艺设备,是施工企业应该预见到的问题,因此造成工期延误由承包商自己承担责任,索赔没有正当理由。②承包商送出索赔申请后,28天内可接到答复。
A. 螺栓中心到基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径
B. 安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa
C. 钻孔处不得有裂纹
D. 钻孔时钻头不得与基础中的钢筋相碰触
E. 钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
解析:解析:【内容考查】机械设备固定方式【选项分析】部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求:(1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;选项A错误。(2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa;选项B错误。(3)钻孔处不得有裂缝。钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰;(4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
A. 分包单位
B. 总包单位
C. 监理单位
D. 建设单位
解析:解析:分包单位工作中的停检点应在自检合格的前提下,由总包单位检查合格后,总包单位报请监理(业主代表)进行检查。分包单位对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包单位组织预验收,认可后再由总承包单位代表通知业主组织检查验收。
A. 横道图
B. 网络图
C. 流水作业图
D. 线形图
解析:解析:【内容考查】机电工程项目施工进度计划表示方法【选项分析】横道图施工进度计划适用于小型项目或大型项目的子项目。
A. 酸性焊条对铁锈产生气孔的敏感性不大
B. 酸性焊条耐大电流
C. 酸性焊条对水敏感性不大
D. 酸性焊条焊缝成形好,熔深较浅
E. 酸性焊条焊缝的焊缝合金元素多
解析:解析:
A. 核验
B. 核查
C. 备查
D. 备案
解析:解析:单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。
A. 评审会
B. 业主
C. 设计单位
D. 监理单位
解析:解析:三、2.设计变更经审查后应通过资料管理部门及时转发给有关单位执行,重大的设计变更应召集评审会,评审通过后再执行,若评审中异议较大,要退回设计单位进行完善,最终应由业主裁定。
A. 设备采购合同
B. 国家标准法规
C. 监造大纲
D. 设备采购评审
解析:解析:设备验收的规定和验收步骤1.出厂设备验收。按设备采购合同与监造大纲,相关技术文件、标准、法规有关规定。
A. 建设
B. 监理
C. 施工
D. 设计
解析:解析:【内容考查】分项工程质量验收【选项分析】分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容:检验项目;施工单位检验结果;建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。