简答题
921.[编号:11案例分析][案例背景]某工程,实施过程中发生如下事件事件1:为控制工程质量,项目监理机构确定的巡视内容包括:①施工单位是否按工程设计文件进行施工②施工单位是否按批准的施工组织设计 .( 专项)施工方案进行施工;③施工现场管理人员 .特别是施工质量管理人员是否到位。事件2:总监理工程师委托总监代表完成下列工作:①组织召开监理例会;②组织审查施工组织设计;③组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议;⑦签发工程开工 .复工报审表。事件3:专业监理工程师收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后,检查复核了施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书。事件4:合同履行过程中,在基础施工中遇到地下有大量文物,使整个工程停工20天,主体工程施工中施工机械出现故障,使进度计划中关键线路中的部分工作停工15天,两次停工承包人都及时提出了工期和费用的索赔申请,并提供了详细的施工记录等材料。( 1分)题目补充:[问题及分值]1 .针对事件1项目监理机构对工程质量的巡视还应包括哪些内容?( 6分)2 .逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作( 7分);3 .针对事件3专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施还应检查 .复核哪些内容?( 6分);4 .针对事件4监理工程对师对两次索赔申请是否成立?说明理由。( 6分)
答案解析
正确答案:答案:1 .事件1项目监理机构对工程质量的巡视还应包括:(1) .施工单位是否按工程建设标准施工。(2) .使用的工程材料 .构配件和设备是否合格。(3) .特种作业人员是否持证上岗。2 .2.①做法妥当,可以委托总监理工程师代表。②做法不妥,属于不可以委托总监理工程师代表的工作之③做法妥当,可以委托总监理工程师代表④做法妥当,可以委托总监理工程师代表⑤做法不妥,属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。⑥做法不妥,属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。⑦做法不妥,属于不可以委托总监理工程师代表的工作之一。3 .事件3中还应检查 .复核施工平面控制网 .高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。4 .对第一次索赔:判定索赔成立,这是因为遇到文物停工应视为业主的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。总监理工程师签发工期变更单。对第二次索赔:判定索赔不成立,因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任,索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内做出答复,表示索赔不成立。
相关知识点:
工程质量巡视与索赔要点
题目纠错
相关题目
单选题
35.违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事建筑施工活动的,责令其在建项目停止施工,限期补办延期手续,没收违法所得,并处( )的罚款。
单选题
34.建筑施工企业违反《建筑法》规定,对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除,情节严重的( )。
单选题
33.《建筑法》规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的( ),并具备国家规定的其他竣工条件。
单选题
32.根据《建筑法》,关于建筑工程发包与承包的说法,错误的是( )。
单选题
31.依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列项目中,必须实行监理的是( )。
单选题
30.根据《刑法》规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处( )。
单选题
29.依据《民法典》的规定,出现( )订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
单选题
28.根据《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业的综合资质标准要具备( )以上工程类别的专业甲级监理资质。
单选题
27.当事人对合同的形式、程序没有特殊要求,则( )时,合同成立。
单选题
26.《民法典》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
