A、 按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失
B、 发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿
C、 承包人是初始延误者,承包人只能得到工期的补偿,但得不到费用补偿
D、 客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难到费用补偿
答案:D
解析:解析:(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定”初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
A、 按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失
B、 发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿
C、 承包人是初始延误者,承包人只能得到工期的补偿,但得不到费用补偿
D、 客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难到费用补偿
答案:D
解析:解析:(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定”初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
A. 劳动保险费
B. 津贴补贴
C. 劳动竞赛奖
D. 特殊情况下支付的工资
解析:解析:人工单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成。
A. 本周期已完成单价项目的金额
B. 本周期应支付的总价项目金额
C. 本周期应支付的安全文明施工费
D. 本周期应扣回的预付款目
E. 本周期应增加的金额
解析:解析:本周期合计完成的合同价款,其中包括:①本周期已完成单价项目的金额;②本周期应支付的总价项目的金额;③本周期已完成的计日工价款;④本周期应支付的安全文明施工费;⑤本周期应增加的金额。因此选择ABCE。
A. 要约人确定了承诺期限
B. 要约已经达到受要约人
C. 要约人明示要约不可撤销
D. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了准备口
E. 要约已经发生了法律效力
解析:解析:撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的,要约不得撤销:①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;②受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了准备工作。
A. 按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失
B. 发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿
C. 承包人是初始延误者,承包人只能得到工期的补偿,但得不到费用补偿
D. 客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难到费用补偿
解析:解析:(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定”初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
A. 到岸价
B. 抵岸价
C. 离岸价
D. 运费在内价
解析:解析:进口设备的原价是指进口设备的抵岸价,即设备抵达买方边境、港口或车站,交纳完各种手续费、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价(CIF)和进口从属费构成。进口设备的到岸价,即抵达买方边境港口或边境车站的价格。
A. 公平、公开
B. 自主、公正
C. 客观、公正
D. 独立、公平
解析:解析:工程监理单位应当根据建设单位的委托,客观、公正地执行监理任务。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正;认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。
A. 工程造价咨询企业资质的有效期为年
B. 工程造价咨询企业可鉴定和仲裁工程造价经济纠纷
C. 工程造价咨词企业可编制工程项目经济评价报告
D. 工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动
E. 工程造价咨词企业可进行建设项目合同价款的确定
解析:解析:工程造价咨询业务范围包括:(1)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核;(2)建设项目概预算的编制与审核,并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制;3)建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核);合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程商和索赔费用的计算)与工程款支付,工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等;(4)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询;(5)提供工程造价信息服务等。工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动,不受行政区域限制。
A. 履约
B. 承诺
C. 违约
D. 要约邀请
解析:解析:此题考查合同订立程序。当事人订立合同,应当采取要约、承诺方式。
A. 项目编码
B. 项目名称
C. 项目特征
D. 项目内容
E. 计量单位
解析:解析:分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程计算规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
A. 经批准的初步设计所确定的工程内容已完成
B. 单项工程或建设项目竣工结算已完成
C. 收尾工程竣工结算已完成
D. 预留费用不超过规定比例
E. 涉及工程质量纠纷事项已处理完毕
解析:解析:编制工程竣工决算应具备下列条件:(1)经批准的初步设计所确定的工程内容已完成;(2)单项工程或建设项目竣工结算已完成;(3)收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例;(4)涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕;(5)项目建设单位应当完成各项账务处理及财产物资的盘点核实,做到账账、账证、账实、账表相符。(6)其他影响工程竣工决算编制的重大问题已解决。