试题通
试题通
APP下载
首页
>
建筑工程
>
一级建造师-机电工程管理与实务(官方)
试题通
搜索
一级建造师-机电工程管理与实务(官方)
题目内容
(
简答题
)
11[题干](五)背景材料某水泥厂把原有的一条日产1000吨的湿法生产线,在部分设备不变动的基础上,改成日产1000吨的干法生产线;同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设;另外征用土地,再独立建设一条日产8000吨的干法生产线。建设单位实施三项工程个子独立核算,分别管理,以PC承包模式分别招标。最终A、B、C三家公司分别承担了三种不同类型的工程,C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算,工程量按实际调整,并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工中发生下列事件:事件1:A公司在采购设备时,在性价比方面对制造厂商进行了咨询,从中选择了备选厂商,进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和,拖延了交货期;个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2:B公司在施工过程中,因设备交付延期,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万元;150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天,发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3天;设备安装工程量经复核增加费用4万元,因材料涨价,增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元事件3:C公司完成110KV变电站施工后,编制了变压器试运行方案,变压器空载试运行12小时,记录了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过事件4:在球磨机基础验收时,未能对地脚螺栓孔认真检查验收,致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。[问题3][简答题]分别计算事件2中B公司可以向建设单位索赔的费用和工期

答案:答案:(1)“因设备交付延期,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔,因为是PC合同,施工单位负责采购设备(2)“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天,发生窝工费2万元”,可以索赔工期和费用,因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供(3)因大暴雨成灾停工3天,属于不可抗力,工期可以索赔(4)设备安装工程量经复核增加费用4万元,可以索赔(5)因材料涨价,增加费用20万元,不可以索赔(6)非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元,可以索赔因此,可索赔费用为:2+4+16=22万;可索赔工期为:4+3=7天

试题通
一级建造师-机电工程管理与实务(官方)
试题通
1.建筑室内给水管道加工预制的下道工序是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-17d8-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看题目
1.下列表示手工或动力工具除锈质量等级的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-13f0-c0f5-18fb755e8812.html
点击查看题目
17.下列静置设备中不属于塔类的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b75-fc80-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看题目
11.根据供水方式分为泵组系统和瓶组系统,系统宜选用泵组系统,闭式系统不应采用瓶组系统的灭火系统是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-17d8-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看题目
3.施工单位项目部与有合同契约关系的单位间协调包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-7238-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看题目
1.背景资料:某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程,工程内容包括设备监造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m,单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定,工期每推迟一天罚10000元,提前一天奖励5000元。该公司项目部对承接工程进行分析,工程重点是压机吊装就位,为此,制订了两套压机吊装方案。第一套方案,采用桅杆式起重机吊装,经测算施工时间需要50天,劳动力安排日平均为30人,参照相关定额预算人日平均工资50元,机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元,其他费用2.5万元。第二套方案,采用两台100t汽车式起重机抬吊,但需要租赁,机械租赁费用1万元/日.台。经测算,现场共需14天,与第一套方案相比人工费可降低70%,其他费用可降低30%。该项目部合理选择了吊装方案,注重安全管理,合理调度,加强了各阶段的成本控制,尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性,如期完成任务,为后面工序创造了良好条件,使该工程项目提前8天完成了施工任务。问题:1.该工程项目部应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?3.计算每套压机吊装方案的成本费用。4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析,该项目部应选用哪套方案?5.按问题4选用的吊装方案,吊装成本降低率是多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-8d90-c0f5-18fb755e8811.html
点击查看题目
1.对于临时用电工程,基层公司按照()一次进行定期检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-b478-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看题目
1.背景资料:某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为的图书馆工程的通风空系统施工任务。该工程共有六个集中式全空气空调系统,风管材质为钢板,空调风系统设计工作压力为600Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机,由安装公司采购并组成项目部承担安装任务。风管系统安装完毕后,严密性试验采用漏光法检测合格。当施工进入空调系统调试阶段时,系统出现两个问题:①管壁不平整,风管在两个吊架之间出现挠度;系统运转启动时,风管表面颤动产生噪声;②空气处理机组冷却水进出管路上的阀门有滴水,经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题,施工单位采取了整改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后,按施工质量验收程序进行了施工质量验收工作。问题:1.问题1的原因是什么?如何解决?2.解决阀门滴水问题的措施有哪些?3.本案例中风管严密性试验是否妥当?为什么?应该怎么进行?4.按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?5.该通风空调安装工程综合效能调整应具备的条件是什么?综合效能调整项目的依据是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-c030-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看题目
1.施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-b090-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
1.【案例1H420090一2】一、背景某大剧场由建筑公司承担其项目总承包管理,剧场有地上10层,地下3层。大剧场的机电安装工程由安装公司承包。大剧场的机电工程有给排水、建筑电气、通风空调和智能化控制系统。在地下二层和屋顶层作为大剧场的设备层。设备层中安装有变压器、发电机、配电柜、冷水机组、热泵、冷却塔等大型设备。安装公司配合建筑公司在深基础施工时进行预埋和接地施工,主体结构施工中进行均压环及防雷装置的施工,并配合建筑公司编制了工程的施工组织设计。由于大剧场处于闹市中心,设备和材料的进场只能在夜间进行。安装公司编制了机电工程的施工进度计划及设备吊装方案,经过论证,采用汽车吊进行设备吊装。二、问题1.安装公司编制大剧场机电工程的施工进度计划的应注意哪些要点?2.大剧场设备吊装中如何确定先后程序?3.夜间进场的材料应如何进行验收和确认?4.设备吊装中,对汽车吊的基础应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-9948-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看题目
首页
>
建筑工程
>
一级建造师-机电工程管理与实务(官方)
题目内容
(
简答题
)
手机预览
试题通
一级建造师-机电工程管理与实务(官方)

11[题干](五)背景材料某水泥厂把原有的一条日产1000吨的湿法生产线,在部分设备不变动的基础上,改成日产1000吨的干法生产线;同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设;另外征用土地,再独立建设一条日产8000吨的干法生产线。建设单位实施三项工程个子独立核算,分别管理,以PC承包模式分别招标。最终A、B、C三家公司分别承担了三种不同类型的工程,C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算,工程量按实际调整,并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工中发生下列事件:事件1:A公司在采购设备时,在性价比方面对制造厂商进行了咨询,从中选择了备选厂商,进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和,拖延了交货期;个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2:B公司在施工过程中,因设备交付延期,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万元;150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天,发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3天;设备安装工程量经复核增加费用4万元,因材料涨价,增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元事件3:C公司完成110KV变电站施工后,编制了变压器试运行方案,变压器空载试运行12小时,记录了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过事件4:在球磨机基础验收时,未能对地脚螺栓孔认真检查验收,致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。[问题3][简答题]分别计算事件2中B公司可以向建设单位索赔的费用和工期

答案:答案:(1)“因设备交付延期,延误工期5天,并发生窝工费及其他费用5万元”不能索赔,因为是PC合同,施工单位负责采购设备(2)“150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4天,发生窝工费2万元”,可以索赔工期和费用,因为100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供(3)因大暴雨成灾停工3天,属于不可抗力,工期可以索赔(4)设备安装工程量经复核增加费用4万元,可以索赔(5)因材料涨价,增加费用20万元,不可以索赔(6)非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元,可以索赔因此,可索赔费用为:2+4+16=22万;可索赔工期为:4+3=7天

试题通
试题通
一级建造师-机电工程管理与实务(官方)
相关题目
1.建筑室内给水管道加工预制的下道工序是()。

A.  管沟、井池开挖

B.  支架安装

C.  压力试验

D.  给水设备安装

解析:解析:【内容考查】室内给水工程施工程序【选项分析】室内给水管道施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统清洗、消毒。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-17d8-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看答案
1.下列表示手工或动力工具除锈质量等级的是()。

A.  Sa1

B.  St2

C.  Sa2.5

D.  Sa2

解析:解析:【内容考查】设备及管道表面处理技术要求【选项分析】钢材表面处理的质量等级要求:手工或动力工具除锈金属表面处理质量等级分为St2级、St3级两级。喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为Sa1级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四级。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-13f0-c0f5-18fb755e8812.html
点击查看答案
17.下列静置设备中不属于塔类的是()。

A.  板式塔

B.  填料塔

C.  浮阀塔

D.  合成塔

解析:解析:合成塔属于反应器

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b75-fc80-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看答案
11.根据供水方式分为泵组系统和瓶组系统,系统宜选用泵组系统,闭式系统不应采用瓶组系统的灭火系统是()。

A.  干式系统

B.  湿式系统

C.  水幕系统

D.  高压、细水雾灭火系统

解析:解析:4.高压细水雾灭火系统(4)根据供水方式分为泵组系统和瓶组系统,系统宜选用泵组系统,闭式系统不应采用瓶组系统。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-17d8-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看答案
3.施工单位项目部与有合同契约关系的单位间协调包括()。

A.  设计单位

B.  监理单位

C.  材料供应单位

D.  质量监督单位

解析:解析:机电工程项目部与施工单位有合同契约关系的单位间协调:协调单位发包单位、业主及其代表监理单位。材料供应单位或个人。设备供应单位。施工机械出租单位。经委托的检验、检测、试验单位。临时设施场地或建筑物出租单位或个人。其他。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-7238-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
1.背景资料:某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程,工程内容包括设备监造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m,单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定,工期每推迟一天罚10000元,提前一天奖励5000元。该公司项目部对承接工程进行分析,工程重点是压机吊装就位,为此,制订了两套压机吊装方案。第一套方案,采用桅杆式起重机吊装,经测算施工时间需要50天,劳动力安排日平均为30人,参照相关定额预算人日平均工资50元,机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元,其他费用2.5万元。第二套方案,采用两台100t汽车式起重机抬吊,但需要租赁,机械租赁费用1万元/日.台。经测算,现场共需14天,与第一套方案相比人工费可降低70%,其他费用可降低30%。该项目部合理选择了吊装方案,注重安全管理,合理调度,加强了各阶段的成本控制,尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性,如期完成任务,为后面工序创造了良好条件,使该工程项目提前8天完成了施工任务。问题:1.该工程项目部应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?3.计算每套压机吊装方案的成本费用。4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析,该项目部应选用哪套方案?5.按问题4选用的吊装方案,吊装成本降低率是多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-8d90-c0f5-18fb755e8811.html
点击查看答案
1.对于临时用电工程,基层公司按照()一次进行定期检查。

A.  每周

B.  每月

C.  每季

D.  半年

解析:解析:【内容考查】工程建设临时用电的检查【选项分析】临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-b478-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看答案
1.背景资料:某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为的图书馆工程的通风空系统施工任务。该工程共有六个集中式全空气空调系统,风管材质为钢板,空调风系统设计工作压力为600Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机,由安装公司采购并组成项目部承担安装任务。风管系统安装完毕后,严密性试验采用漏光法检测合格。当施工进入空调系统调试阶段时,系统出现两个问题:①管壁不平整,风管在两个吊架之间出现挠度;系统运转启动时,风管表面颤动产生噪声;②空气处理机组冷却水进出管路上的阀门有滴水,经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题,施工单位采取了整改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后,按施工质量验收程序进行了施工质量验收工作。问题:1.问题1的原因是什么?如何解决?2.解决阀门滴水问题的措施有哪些?3.本案例中风管严密性试验是否妥当?为什么?应该怎么进行?4.按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?5.该通风空调安装工程综合效能调整应具备的条件是什么?综合效能调整项目的依据是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-c030-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看答案
1.施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。

A.  仲裁

B.  使用

C.  首次

D.  周期

解析:解析:【内容考查】计量检定的分类【选项分析】施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-b090-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
1.【案例1H420090一2】一、背景某大剧场由建筑公司承担其项目总承包管理,剧场有地上10层,地下3层。大剧场的机电安装工程由安装公司承包。大剧场的机电工程有给排水、建筑电气、通风空调和智能化控制系统。在地下二层和屋顶层作为大剧场的设备层。设备层中安装有变压器、发电机、配电柜、冷水机组、热泵、冷却塔等大型设备。安装公司配合建筑公司在深基础施工时进行预埋和接地施工,主体结构施工中进行均压环及防雷装置的施工,并配合建筑公司编制了工程的施工组织设计。由于大剧场处于闹市中心,设备和材料的进场只能在夜间进行。安装公司编制了机电工程的施工进度计划及设备吊装方案,经过论证,采用汽车吊进行设备吊装。二、问题1.安装公司编制大剧场机电工程的施工进度计划的应注意哪些要点?2.大剧场设备吊装中如何确定先后程序?3.夜间进场的材料应如何进行验收和确认?4.设备吊装中,对汽车吊的基础应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-9948-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载