1.背景资料:某项工程为石油设备安装工程,包括土建基础与设备安装,业主分别与土建施工单订了承包合同,两个承包商都编制了相互协调的进度计划,进度计划也得的批准,在履行合同过程中,实际上遇到不少问题。2.问题(1)在执行合同中有以下一些问题,请指出如何处理:1)在施工召标文件中,土建施工单位和安装单位按工期定额计划,工期为520天,但因与两承包单位分别签订的合同,总合同工期为551天,请问工期目标应为多少天?为什么?2)施工合同中规定业主给两施工单位的图纸为各7套,但施工单位认为不够,提出再要两套图纸,增加的施工图纸费用应由谁来支付?3)在土建施工中,开挖基坑土方完成后,土建施工单位未按施工组织设计对基坑四周进行围栏防护,业主工程师代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤,由此发生的医疗费由谁支付?4)安装施工中,由于工序搭接和赶工的原因,安装单位必须在夜间连续施工,经业主批准同意,办里了有关手续。按当地政府有关规定,在晚上11点以后一般不得施工,,若有特殊情况,须在晚上11点以后连续施工的,应给附近居民补贴,此项费用应由谁承担?5)在安装过程中,由于业主供电线路发生事故,造成施工现场连续停电3天,停电后施工单位为了减少损失,工人尽量安排其他工作,但现场的用电设备(电焊机等)、电焊工、电工等闲置或停工,施工单位按规定时间,就停工情况和经济损失提出索赔报告,要求索赔工期和费用,请问是否合理?(2)当设备基础施工完毕,安装单位按计划将设备材料运进施工现场准备安装,并对基础进行验收,在验收过程中发现有一部分基础的地脚螺栓位置偏移过大,无法安装设备,对基础需作返工处理,安装工作因设备基础返工而受到影响,安装单位提出的索赔要求应由谁负责?为什么?(3)土建施工单位在基础的施工中,安装螺栓的位置不符合图纸和规范的要求,土建施工单位是否应承担违约责任?如果是属于违约责任行为,应依法承担法律《合同法》规定了哪几种主要方式?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-9560-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
28.建筑安装工程的分项工程划分的原则是按()进行。
A. 主要工种
B. 专业性质
C. 施工工艺
D. 设备类别
E. 工程部位
解析：解析:(三)分项工程划分的原则是:可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-bc48-c0f5-18fb755e881a.html
点击查看答案
17.评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由()裁定。
A. 评审会
B. 业主
C. 设计单位
D. 监理单位
解析：解析:三、2.设计变更经审查后应通过资料管理部门及时转发给有关单位执行,重大的设计变更应召集评审会,评审通过后再执行,若评审中异议较大,要退回设计单位进行完善,最终应由业主裁定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-6a68-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看答案
7.下列措施中,属于施工进度控制合同措施的是()。
A. 制定专用条款
B. 控制工程变更
C. 加强索赔管理
D. 编制资金计划
E. 工程进度款支付
解析：解析:三、机电工程施工进度控制的主要措施3.合同措施(1)协调合同工期与进度计划之间的关系,保证进度目标的实现;施工前与各分包单位签订施工合同,规定完工目期及不能按期完成的惩罚措施等。(2)合同中要有专用条款,防止因资金问题而影响施工进度,充分保障劳动力、施工机具、设备、材料及时进场。(3)严格控制合同变更,对各方提出的工程变更和设计变更,应严格审查后再补入合同文件之中。(4)在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响,以及相应的处理方法。(5)加强索赔管理,公正地处理索赔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-7df0-c0f5-18fb755e8818.html
点击查看答案
26.同步电动机具有转速和电源保持严格同步的特性,即只要电源频率保持恒定,同步电动机的转速就()
A. 绝对不变
B. 高速
C. 中速
D. 慢速
解析：解析:同步电动机具有转速和电源保持严格同步的特性,即只要电源频率保持恒定,同步电动机的转速就绝对不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b75-fc80-c0f5-18fb755e8810.html
点击查看答案
1.室内排水主管及水平干管,安装结束后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的(),通球率达到100%为合格。
A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 3/4
解析：解析:【内容考查】系统通球试验【选项分析】排水管道主立管及水平干管安装结束后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3,通球率必须达到100%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-17d8-c0f5-18fb755e881f.html
点击查看答案
1.一般情况下,不合格的检验项目应通过对()的过程控制,及时发现和返工处理达到合格要求。
A. 分部工程质量
B. 子分部工程质量
C. 分项工程质量
D. 工序质量
解析：解析:【内容考查】工业安装工程质量验收评定为不合格时工程处理的办法【选项分析】质量事故发现得越早越容易处理,即使是返工,损失也会较小。而上述选项中,唯工序质量控制是最基础、最先行的控制,其他三项的质量是各个工序质量的积累和综合,因此,施工时只有认真控制好每一个工序的质量,其分项、分部(子分部)、单位工程的质量控制就会容易得多。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c97-b860-c0f5-18fb755e881b.html
点击查看答案
1.设备安装精度是指在安装工程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的()。
A. 制造精度
B. 运行精度
C. 位置精度
D. 测量精度
解析：解析:【内容考查】机械设备安装精度【选项分析】设备安装精度是指安装过程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度;单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的制造精度;整台(套)设备在使用中的运行精度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-0c20-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
20.消防验收的组织者是()。
A. 建设单位
B. 住房和城乡建设主管部门
C. 监理单位
D. 施工单位
解析：解析:验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,验收的申报者是工程的建设单位,组织者是住房和城乡建设主管部门。验收的结果是判定工程是否可以投入使用或投入生产或需进行必要的整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0b76-17d8-c0f5-18fb755e880b.html
点击查看答案
11[题干]某施工单位承接了一炼油厂机电安装工程。由于工程规模大,涉及的专业队伍多,需要的施工机具多且杂,同时业主对工程质量的要求也很高,所给的时间却很紧。对此施工单位就内部管理组织了精兵强将,尽管如此施工中还是发生了以下事件:事件一:室外罐塔群组立完成,并已做好设备就位施工记录,管道安装专业队在预制厂按图预制两塔问的下降管,为使预制准确,进行了实地测量,发现有一塔的短管法兰扭转偏向,立即通知预制厂返修。事件二:吊装作业时,塔周的脚手架完好,但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用。事件三:下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架,转向下一工作环节。随后的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等作业受阻,影响施工进度计划。[问题4][简答题]事件三反映施工单位内部协调在哪个环节(方面)协调可能失控?为什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efda-0c0b-9560-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
